Arms
 
развернуть
 
676450, г. Свободный, ул. Почтамтская, д. 64
676450, г. Свободный, ул. Ленина, д. 83 
Тел.: (41643) 2-00-08, 2-00-09 (УГ), 2-08-76, 2-08-80 (ГР)
svobodnenskgs.amr@sudrf.ru
676450, г. Свободный, ул. Почтамтская, д. 64; 676450, г. Свободный, ул. Ленина, д. 83 Тел.: (41643) 2-00-08, 2-00-09 (УГ), 2-08-76, 2-08-80 (ГР)svobodnenskgs.amr@sudrf.ru
ССЫЛКИ ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕХОДА






ДОКУМЕНТЫ СУДА
Образец искового заявления о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ по договору строительного подряда

В_____________________________

_____________________________

(наименование суда)

                                                                                         _____________________________

_____________________________

(почтовый адрес)

                                  ИСТЕЦ:_____________________________

_____________________________

_____________________________

                                    _____________________________

(Ф.И.О., адрес, телефон)

ОТВЕТЧИК:_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

(Ф.И.О., адрес, телефон)

ТРЕТЬИ ЛИЦА:_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

(При наличии.
Указать адрес, телефон)

 

ЦЕНА ИСКА:_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

(сумма, рублей)

 


Исковое заявление
о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков 
начала работ по договору строительного подряда

 

В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного "___"___________ 20__ г. между мною ________________________ (заказчик) и ответчиком _________________________________________ (подрядчик), подрядчик обязан приступить к работам по возведению для моих личных нужд жилого дома ________________________________________________________________________________________________________________ (характеристики объекта) не позднее "__"______ 20__ г. (п. ___ договора).

Фактически ответчик приступил к выполнению строительных работ только "__"______ 20__ г., т.е. просрочка составила ____ календарных дней.

В соответствии с п. ___ договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере __% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

Мною в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении "___"__________ 20__ г. было направлено предложение добровольно уплатить мне ___________ рублей (неустойка за ___ дней просрочки начала работ).

В письменном ответе от "___"__________ 20__ г. ответчик мое требование не признал, сославшись на отсутствие у него материалов, необходимых для начала работ.

Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными, т.к. наличие у него материалов, необходимых для начала работ, по состоянию на "__"_____ 20_ г. подтверждается _____________ (привести доказательства).

Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполнил свое обязательство начать работы в сроки, предусмотренные договором.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ,

 

прошу:

 

взыскать с ответчика в мою пользу подлежащую уплате неустойку за ____ дней просрочки начала строительных работ в размере _____________ рублей. Расчет неустойки прилагается.

 

Приложения:

1. Договор строительного подряда от "__"_____ 20_ г. - на _ стр.;

2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ - на ___ стр.;

3. Копия заказного письма от "__"______ 20__ г. - на __ стр.;

4. Уведомление о вручении заказного письма - на __ стр.;

5. Ответ подрядчика от "___"________20__ г.

6. Расчет подлежащей взысканию неустойки - на ___ стр.;

7. Документы, подтверждающие наличие у подрядчика материалов, необходимых для начала работ, - на ___ стр.;

8. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, - на ___ стр.;

9. Копия искового заявления.

 

Дата подачи заявления: "___"___________ 20__ г.

 

Подпись истца

опубликовано 06.05.2015 08:04 (МСК)